+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Договор на поставку и установку товара

Осуществить монтаж поставляемого оборудования согласно ст. Выполнить Работы, указанные в ст. Гарантировать качество поставленного Оборудования и выполненных Работ по настоящему Договору. Предоставить для работ на объекте квалифицированный персонал, аттестованный для всех видов работ по Договору, выполняемых по указанному Покупателем адресу. Неукоснительно выполнять на Объекте необходимые меры по технике безопасности, меры по охране окружающей среды и меры по пожарной безопасности.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Типовой договор

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор поставки. Спецификация к договору поставки

Осуществить монтаж поставляемого оборудования согласно ст. Выполнить Работы, указанные в ст. Гарантировать качество поставленного Оборудования и выполненных Работ по настоящему Договору. Предоставить для работ на объекте квалифицированный персонал, аттестованный для всех видов работ по Договору, выполняемых по указанному Покупателем адресу. Неукоснительно выполнять на Объекте необходимые меры по технике безопасности, меры по охране окружающей среды и меры по пожарной безопасности.

Представить Покупателю в полном объеме исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на приобретаемое и устанавливаемое Оборудование. Поставщик осуществляет поставку по адресу, указанному Покупателем, на условиях поставки Адрес Покупателя. Поставка сопровождается Актом приемки-передачи.

Допускается досрочная поставка. Датой фактической поставки считается дата подписания Акта приемки-передачи. По окончании выполнения Работ по настоящему Договору Поставщик представляет Покупателю Акт приемки-сдачи выполненных Работ в рублях и счет-фактуру в рублях.

В случае мотивированного отказа Покупателя от подписания акта Покупатель передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с Поставщиком сроки их выполнения. После устранения замечаний, указанных в Перечне, Поставщик вновь передает Покупателю Акт приемки-сдачи, после чего вступает в силу п. Несмотря на подписание Акта приемки-сдачи, Поставщик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Договора.

Устранять все недоделки в течение времени, согласованного Сторонами. По желанию Покупателя консультировать персонал Покупателя и передать инструкцию по эксплуатации Оборудования. Оплатить поставленное Оборудование и выполненные Работы в соответствии со ст. Принять поставленное оборудование в сроки, указанные в п. Обеспечить Поставщику все необходимые условия для выполнения Работ по настоящему Договору:.

Представлять Поставщику имеющуюся документацию и информацию, необходимую для выполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору. Обеспечить Поставщика отапливаемым помещением для раздевалки персонала и охраняемым местом помещением для складирования материалов, инструмента и Оборудования.

Немедленно информировать Поставщика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение Работ по настоящему договору. Обеспечить доступ персонала и транспорта Поставщика на все необходимые для проведения работ площади. Все нарушения отдельных пунктов Договора рассматриваются совместно Сторонами с целью достижения разумного урегулирования вопросов. Если Поставщик получил аванс, то при необоснованном отказе Поставщика от выполнения своих обязательств по настоящему Договору, либо в случае расторжения Договора по вине Поставщика, он возвращает Покупателю сумму, определяемую как разность двух сумм: суммы, указанной в пункте 3.

Кроме того, Поставщик возмещает Покупателю убытки, возникшие в результате отказа Поставщика от выполнения Договора. Задержка, возникшая по вине Покупателя, и ограничивающая возможности Поставщика выполнить свои обязательства в сроки, предусмотренные настоящим Договором, не будет основанием для взимания пени с Поставщика. При этом Сторонами будут пересмотрены сроки исполнения Поставщиком своих обязательств соразмерно времени задержки.

Ущерб, причиненный третьим лицам в период осуществления Поставщиком своих обязательств, обусловленных настоящим Договором, возмещается Поставщиком за свой счет. Если в процессе выполнения Работ Поставщик поставит Оборудование ненадлежащего качества или допустит отступления от технической документации, ухудшившие качество Работы, то он обязан за свой счет устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию Сторон срок или, по требованию Покупателя, компенсировать Покупателю затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных Работ.

Стороны несут ответственность за нарушения, не поименованные в настоящем Договоре, в соответствии с Гражданским кодексом России. Все споры, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В течение гарантийного периода Поставщик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов. В случае расторжения договора в связи с нарушением обязательств Поставщиком он обязан в однодневный срок вернуть сумму перечисленного ему аванса. В случае расторжения Договора, Стороны немедленно приложат усилия к достижению финансового урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Поставщик имеет право, в связи с поставленным Оборудованием и фактически выполненными объемами Работ.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору выполняются в письменном виде и оформляются Дополнительными соглашениями. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.

Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями. Поставщик гарантирует освобождение Покупателя от ответственности, связанной с несчастными случаями в отношении персонала Поставщика в процессе выполнения Работ по настоящему Договору.

Все дополнения и изменения подписываются всеми Сторонами и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. Содержание настоящего Договора и всех вопросов, связанных с ним, являются конфиденциальным.

Обязательства по сохранению конфиденциальности лежат на всех Сторонах. Настоящий Договор с Приложением не содержит помарок и исправлений и представляет собой единый Договор Сторон относительно изложенного Предмета договора, который может быть дополнен или изменен только в письменной форме и подписан Сторонами. В удостоверение вышесказанного, уполномоченные представители Сторон подписали и скрепили печатями настоящий Договор в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой , то вам необходимо оценить документ вверху страницы. Спасибо, ваша оценка учтена. Также вы можете оставить комментарий к своей оценке. И добавьте Договор-Юрист.

Сайт Договор-Юрист. Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов.

И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором — никаких устных договорённостей. Бумага и подпись — лучшее доказательство ваших намерений. Ру - актуальные образцы договоров и юридическая помощь.

Ру Сообщество юристов России кодексы и образцы договоров Фортуна улыбается тому, кого не замечает Фемида. Войти Регистрация Добавить в закладки.

Договор поставки и монтажа оборудования 5, Тип документа: Договор. Скачать документ? Задать вопрос Запомни: Договор-Юрист. Ру — здесь есть куча образцов документов. Личное сообщение. Заказать консультацию. E-mail: dogovor-urist yandex. Договор поставки и монтажа оборудования г. Статья 2 Стоимость цена договора 2.

Эта сумма включает в себя все необходимые расходы Поставщика по настоящему Договору. Статья 3 Порядок оплаты 3.

Статья 4 Обязательства сторон по договору 4. Поставщик обязуется: 4. Сдать выполненные Работы уполномоченным представителям Покупателя. Покупатель обязуется: 4. Обеспечить Поставщику все необходимые условия для выполнения Работ по настоящему Договору: 4.

Обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении Поставщиком работ. Статья 5 Ответственность сторон 5. Поставщик обязуется оплатить сумму пени по первому требованию Покупателя. Статья 6 Гарантии 6. Cтатья 7 Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжения договора 7.

Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Статья 8 Обстоятельства непреодолимой силы 8. Статья 9 Прочие условия 9. Спецификация оборудования NN Наименование оборудования Ед. Оставить комментарий к документу Считаете документ неправильным?

Оставьте комментарий, и мы исправим недостатки. Без комментария оценка не будет учтена! От вашей активности качество документов будет расти. Пароль Пароль ещё раз. Уведомлять по почте о новых комментариях.

Ваша оценка:. Ваш комментарий. Ответ для x. Ответить 0. Видео по теме "Договор поставки товаров, продукции" Договор поставки, что нужно знать. Похожие документы. Образец документа полезен? Запомните всего 2 слова: Договор-Юрист. Он Вам ещё пригодится! Вы оценили ответ положительно Также вы можете оставить письменный отзыв о юристе. Договор-Юрист — это юристы, кодексы и бланки Команда Договор-Юрист.

Предметом Договора является поставка Оборудования согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке и монтажу Оборудования в соответствии со спецификацией. Поставляемое Оборудование имеет соответствующие Сертификаты.

Скачать Договор. Наименование, ассортимент и количество Товара, подлежащего поставке Покупателю, определяются на основании заявок Покупателя, передаваемых Поставщику в соответствии с условиями п.

Поставка Товара производится отдельными партиями на основании заявок Покупателя. Под партией Товара понимается количество Товара, поставляемое на основании одного Универсального передаточного документа УПД. Покупатель обязан указать в заявке следующую информацию о требуемом Товаре: наименование; количество единиц; размер если Товар данной группы имеет различные варианты размеров ; дополнительные технические параметры уточняющего характера марка, тип, вид ; способ поставки п.

Договора , точный адрес доставки в случае поставки способом, указанным в п. Товар, указанный в счёте, резервируется для Покупателя не более чем на 3 три банковских дня с момента его выставления. Доставкой Товара до склада Покупателя или до места нахождения перевозчика по адресу, указанному в заявке, автотранспортом Поставщика. Стоимость доставки Товара автотранспортом Поставщика до склада Покупателя места нахождения перевозчика определяется по соглашению Сторон по расценкам, действующим у Поставщика на момент предполагаемой доставки.

Покупатель обязан предварительно письменно сообщить Поставщику сведения о перевозчике, необходимые для передачи ему Товара Поставщиком, в том числе:. В случае поставки Товара в соответствии с п. Погрузка Товара на складе Поставщика в транспорт Покупателя осуществляется силами Поставщика.

Погрузка груза в открытый транспорт осуществляется бесплатно. Покупатель перевозчик осуществляет контроль за правильной погрузкой и размещением Товара в транспорте. Разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Покупателя или перевозчика, которому передается Товар.

Поставщик не несет ответственности за повреждение Товара при его разгрузке. Поставщик имеет право в одностороннем порядке перенести срок доставки на 1 один день, предварительно уведомив об этом Покупателя. Получение Товара в соответствии с настоящим Договором осуществляется лицом, уполномоченным на получение Товара от имени Покупателя. Полномочия представителя Покупателя, получающего Товар, в обязательном порядке должны подтверждаться доверенностью. Доверенность от имени Покупателя должна быть выдана за подписью его руководителя и главного бухгалтера или иных лиц, уполномоченных на это его учредительными документами доверенностью и скреплена фирменной печатью организации Покупателя.

В случае поставки Товара Поставщиком на склад Покупателя, передача Товара Покупателю может осуществляться без доверенности. В этом случае Покупатель предварительно в письменной форме сообщает Поставщику сведения ФИО, должность о материально-ответственном лице, имеющем право расписываться в сопроводительных документах на получение Товара, а также прилагает образец печати штампа , которой материально-ответственное лицо, получившее Товар, скрепляет свою подпись на экземпляре товаросопроводительного документа, остающегося у Поставщика.

Товар, наименование и количество которого согласовано сторонами, передается Покупателю в упаковке. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и погрузке-разгрузке при условии надлежащего с ним обращения. Мелкоштучные изделия в нестандартном количестве, когда такое количество обусловлено заявкой Покупателя, могут передаваться Покупателю без упаковки либо в открытой упаковке.

Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем на основании Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству П-6 Утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня г.

N П-7 с последующими изменениями с учетом положений настоящего Договора. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в момент передачи Товара Поставщиком Покупателю п. Покупатель или лицо, уполномоченное доверенностью от Покупателя, при получении Товара обязан проверить целостность упаковки Товара, соответствие наименования, маркировки Товара, а также соответствие Товара качеству и количеству, указанному в сопроводительных документах.

Подписанная УПД означает, что партия Товара была принята покупателем по ассортименту, количеству, а также что удостоверено отсутствие внешних повреждений видимых дефектов. Если при приемке Товара, находящегося в упаковке таре завода-изготовителя, будет обнаружена недостача, либо Товар с явными недостатками, Покупатель обязан приостановить дальнейшую приемку, обеспечить сохранность Товара, а также принять меры к предотвращению ее смешения с другой однородной продукцией.

В срок не позднее одного рабочего дня с момента приемки Товара при выявлении недостачи или недостатков Товара, Покупатель обязан письменно уведомить Поставщика о наличии недостачи Товара или Товара, имеющего недостатки.

Если в течение указанного срока Поставщик не направит своего представителя для составления акта, такой акт Покупатель обязан составить в одностороннем порядке.

Поставщик в течение 10 десяти рабочих дней со дня получения от Покупателя акта и претензии обязан рассмотреть их и уведомить Покупателя о своем решении. В случае согласия Поставщика с наличием недостатков недостачи Товара, Поставщик обязан в течение 14 четырнадцать календарных дней с момента ознакомления с соответствующим актом и претензией Покупателя обеспечить восполнение недопоставки Товара или, соответственно, замену Товара, имеющего недостатки.

При обнаружении в Товаре скрытых недостатков, которые могут быть обнаружены только в процессе его эксплуатации, стороны будут руководствоваться положениями раздела 5 настоящего Договора. Покупатель не вправе отказываться от всей партии Товара, если замене или восполнению подлежит только часть Товара. При передаче Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю УПД и иные необходимые товарные и сопроводительные документы. Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Покупателю в момент:.

Вручения Товара Покупателю или перевозчику при поставке Товара способом, указанным в п. Предоставления Товара в распоряжение Покупателя или его уполномоченного лица при поставке Товара способом, указанным в п. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Покупателю. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара несет его собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

Покупатель оплачивает Товар по цене, установленной в соответствии с действующим прайс-листом Поставщика и указанной в счете, выставленном Поставщиком. Цена на Товар, установленная в соответствии с прайс-листом Поставщика, является базовой и включает НДС, стоимость тары и упаковки. Срок действия счета составляет 3 три банковских дня с момента его выставления. В случае оплаты Покупателем Товара по истечении срока, указанного в п. Договора, Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить стоимость Товара, указанного в счете, а Покупатель обязан его оплатить.

При увеличении стоимости Товара п. Договора , Поставщик выставляет Покупателю новый счет. Покупатель обязан в течение 1 одного банковского дня с момента выставления нового счёта осуществить доплату Товара. Оплата Товара производится Покупателем в безналичной форме, перечислением денежных средств по платежному поручению на расчетный счет Поставщика на основании выставленных Поставщиком счетов.

Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным с момента поступления на расчетный счет Поставщика денежных средств, в размере общей стоимости Товара. Покупатель обязан указывать в платёжном документе номер и дату Договора и счета, по которым производится оплата. В случае отсутствия указанных данных обязанность Покупателя оплатить поставленные Товары считается исполненной после уточнения Покупателем назначения платежа.

В случае если Покупатель в разумный срок не уточнит назначение платежа, Поставщик вправе по своему усмотрению зачесть поступившие на его расчетный счет от Покупателя денежные средства в счет любого имеющегося перед поставщиком денежного обязательства Покупателя. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар изготовлен в соответствии со стандартами и техническими условиями, действующими в РФ, подтверждением которых со стороны Поставщика является сертификат качества, гигиеническое заключение, паспорт и т.

В случае обнаружения Покупателем в пределах гарантийного срока Товара части Товара ненадлежащего качества, Покупатель обязан незамедлительно сообщить об этом Поставщику в письменной форме, указав наименование Товара, дату его приобретения и характер выявленных недостатков. К письму претензии Покупателя должен быть приложен акт с подробным описанием выявленных недостатков.

Поставщик в течение 14 четырнадцати календарных дней со дня получения обоснованного письма или претензии Покупателя, производит за свой счет замену Товара, имеющего недостатки, или принимает обратно от Покупателя Товар, имеющий недостатки и возвращает ему деньги, уплаченные за такой Товар. Для установления факта наличия недостатков в Товаре Поставщик вправе направить своего представителя к Покупателю.

Замена Товара или возврат денежных средств, уплаченных за Товар ненадлежащего качества производится только в случаях, когда ненадлежащее качество вызвано недостатками дефектами самого Товара, возникшими до передачи его Покупателю, например, при его изготовлении, либо в случае несоответствия Товара по качеству требованиям стандартов, технических условий, иной нормативной документации или сертификату качества, нарушением условия о комплектности Товара.

В отношении Товара, недостатки которого возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения условий его транспортировки, хранения, установки, эксплуатации и т. Информация о соответствии Товара требованиям качества сертификат соответствия предоставляется по просьбе Покупателя, если Товар подлежит обязательной сертификации.

Возврат Покупателем Товара надлежащего качества, соответствующего условиям настоящего Договора, не допускается, если иное не согласовано Сторонами. В случае недопоставки Товара или поставки Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан в срок не позднее 14 четырнадцать календарных дней восполнить недопоставку либо, соответственно, заменить некачественный Товар на Товар надлежащего качества.

В случае невыполнения Поставщиком в надлежащий срок условий п. В случае если Товар, подлежащий замене или восполнению, отсутствует на складе Поставщика, и последний своевременно уведомил об этом Покупателя, то период, указанный в уведомлении, и необходимый для доставки такого Товара до склада Поставщика, в период просрочки не включается.

В случае, не предусмотренном настоящим Договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. Стороны принимают на себя безусловное обязательство сохранять в тайне всю информацию, переданную ими друг другу в устной, письменной, и иной форме или ставшую им известной вследствие заключения и выполнения настоящего Договора.

Такая информация считается конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, как в период, так и после прекращения действия Договора. Раскрытие конфиденциальной информации допускается по запросу уполномоченных органов в случаях предусмотренных действующим законодательством.

В случае причинения Стороне ущерба вследствие разглашения конфиденциальной информации, виновная Сторона обязана возместить причиненный ущерб. Изменения и дополнения к Договору могут вноситься в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и скрепляются печатями.

Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от Договора, письменно уведомив об этом противоположную Сторону за 30 тридцать календарных дней. Настоящий Договор будет пролонгирован на следующий календарный год, если за 30 тридцать дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит в письменной форме о намерении его расторгнуть.

К моменту прекращения Договора все взаиморасчеты между сторонами должны быть завершены. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

По окончании срока действия настоящего Договора или по его расторжению по инициативе любой из Сторон производится сверка произведенных Покупателем платежей и поставленного Поставщиком Товара, о чем составляется соответствующий Акт. Указанный Акт является основанием для проведения между сторонами окончательных взаиморасчетов. Споры и разногласия сторон, вытекающие из настоящего Договора или связанные с ним, подлежат разрешению путем переговоров, а при невозможности устранения разногласий таким образом, спор по заявлению заинтересованной стороны, подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Стороны незамедлительно, не позднее 3 рабочих дней, обязаны уведомлять друг друга в письменной форме об изменении своих реквизитов. Любая финансовая заинтересованность, прямая или косвенная, в любой форме, сотрудника Стороны договора по отношению к другой Стороне является нарушением настоящего Договора и влечет утрату доверия между Сторонами.

В случае нарушения одной из Сторон вышеуказанных обязательств, другая сторона вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков. В соответствии с требованиями законодательства Покупатель в случае покупки видов древесины, подлежащей учету в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней ЕГАИС учета древесины у Поставщика, обязуется зафиксировать в ЕГАИС учета древесины данную закупку в полном объеме и в полном соответствии с оформленной в месте продажи Товара товаросопроводительной документацией.

Стороны признают юридическую силу документов переданных посредством факсимильной связи, с обязательным последующим предоставлением оригинала в месячный срок и при условии, когда можно достоверно установить, что переданный документ исходит от Стороны по Договору. Действие настоящего пункта не распространяется на УПД и доверенности, указанные документы принимаются сторонами исключительно в оригинале. Документы, полученные Стороной посредством факсимильной, электронной или иной связи, а также документы, подписанные электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи, допускаются в качестве письменных доказательств при рассмотрении спора в судебном порядке.

Поставщикам Требования к поставщикам Контакты. Инженерная сантехника. Канализационные трубы и фитинги. Контрольно-измерительные приборы. Резьбовые фитинги. Ремонтные соединения. Сварные детали трубопроводов, фланцы, прокладки.

Трубная изоляция. Трубопроводная арматура. Инженерная сантехника Оптом и в розницу! Заглушки для труб профильных, круглых.

Договор поставки и монтажа оборудования

Типовой договор на поставку товаров заключается между двумя заинтересованными в этом сторонами. Каждая из сторон имеет определенные права и обязанности, несет ответственность за точность и своевременность выполнения взятых на нее обязательств.

Поставщик с одной стороны и Покупатель с другой подписывают документ, в котором детально указан график поставки товаров, его способы оплаты и возврата существующей тары. В договоре обязательно необходимо прописывать полные реквизиты обеих сторон для осуществления дальнейшего сотрудничества.

К правильно составленному договору в обязательном порядке прилагается спецификация, в которой детально указывается ассортимент поставляемых товаров, их количество и соответствие качеству. Поставщик гарантирует своевременные поставки только лишь качественных товаров. Покупатель же должен обеспечить приемку партии и зафиксировать нарушения, если таковы присутствовали. Приемка должна быть осуществлена:.

Если же товар, который предлагает поставщик не требует обязательной упаковки с использованием тары, то отгрузка осуществляется без ее применения. Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию, именуемую далее — Товары, на условиях поставки, согласованных Сторонами в настоящем Договоре и в Спецификациях к нему, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товары в установленных настоящим Договором и Спецификациях порядке, формах, размерах и сроках.

Спецификации должны содержать данные о количестве Товаров, сроках поставки, ассортименте, качестве, цене, способе поставки, порядке возмещения транспортных расходов, о размере предоплаты за Товары, а также реквизиты грузополучателей Товаров и другую необходимую информацию по согласованию Сторон. Каждая поставка Товаров оформляется отдельной Спецификацией на основании заявок, представленных Покупателем. Поставщик обязан рассмотреть представленную Покупателем заявку и сообщить о возможности, объемах и сроках ее удовлетворения в течение рабочих дней с даты ее получения.

Поставка Товаров осуществляется Поставщиком в течение срока действия Договора отдельными партиями согласно согласованной Спецификации, при условии выполнения Покупателем п. Качество и комплектность поставляемых Товаров должны соответствовать необходимым техническим условиям, требованиям нормативно-технической документации, указанной в Спецификации, применительно к каждому из Товаров. Паспорт на изделие, сертификат соответствия выдается Поставщиком на каждую поставку на каждый вид Товара.

Поставщик обязан предоставить на поставленный Товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

На Товар устанавливается гарантийный срок — месяцев с момента получения Товара Покупателем Грузополучателем. В случае обнаружения Покупателем Грузополучателем неисправности продукции в период гарантийного срока Покупатель направляет в адрес Поставщика уведомление, в котором указывает характер возникшей неисправности.

Поставщик в течение календарных дней с момента получения уведомления направляет своего представителя для установления причин неисправности и наличия гарантийного случая. Гарантийный ремонт проводится в течение месяц ев с момента установления наличия гарантийного случая. Во всем остальном, что не установлено настоящим Договором при обнаружении неисправности продукции в течение гарантийного срока, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Количество и ассортимент поставляемых по настоящему Договору Товаров, а также единицы их измерения согласовываются Сторонами в соответствующей Спецификации.

С письменного согласия Покупателя допускается досрочная поставка Товаров. Датой поставки отгрузки Товаров считается дата проставления штемпеля на железнодорожных накладных или товарно-транспортных накладных печати, даты и подписи уполномоченного представителя Покупателя о получении Товаров Покупателю грузополучателю. Право собственности на Товары, а также риск случайного повреждения, гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара Покупателю.

Товары считаются поставленными в надлежащий срок при соблюдении сроков поставки, указанных в Спецификации, а также при выполнении Покупателем п. Поставка Товаров осуществляется по отгрузочным реквизитам Покупателя либо по отгрузочным реквизитам грузополучателей Товаров, указанных в Спецификации. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товаров, поставленных на условиях и в соответствии с настоящим Договором.

В случае обнаружения Покупателем при приемке Товара повреждения тары, упаковки, нарушения пломбировки, повреждения контейнера, представитель Покупателя обязан составить акт с участием представителя Поставщика.

Принятие Товара должно быть осуществлено согласно требованиям действующего законодательства РФ. Цены на Товар устанавливаются в рублях Российской Федерации и определяются в Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Общая цена Договора состоит из суммы итоговых стоимостей партий Товаров по Спецификациям, которые являются неотъемлемой частью Договора, и суммы расходов Поставщика, подлежащих возмещению Покупателем. Возмещение транспортных расходов, понесенных Поставщиком, осуществляется Покупателем на основании выставленных Поставщиком счетов и копий документов, подтверждающих стоимость перевозки и связанных с ней услуг Перевозчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иной порядок не согласован Сторонами дополнительно.

Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение банковских дней с момента подписания Сторонами соответствующей Спецификации. При этом право на их получение возникает у Стороны после выставления письменной претензии с расчетом суммы пени и признания их виновной Стороной, либо вынесения судебного решения о присуждении пени, если претензии не выставлялись или виновной Стороной признаны не были.

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств:. Если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, например таких как: стихийные и экологические бедствия, забастовки, военные действия, аварии на транспорте и производстве, эпидемии и эпизоотии, карантины, акты органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств в -дневный срок, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Договором. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами первой Спецификации и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях: по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору; односторонний отказ возможен по требованию одной из Сторон при существенном нарушении настоящего Договора другой Стороной; в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ или настоящим Договором.

При расторжении настоящего Договора инициативная Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о предстоящем расторжении не менее чем за календарных дней до даты расторжения настоящего Договора, за исключением, когда Покупатель не перечислил предоплату на расчетный счет Поставщика согласно п. В этом случае Поставщик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив Покупателю уведомление о расторжении настоящего Договора.

При одностороннем расторжении Договора дополнительное соглашение о расторжении Договора составляться и подписываться не будет. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Покупателем уведомления о расторжении настоящего Договора.

В случае прекращения деятельности одной из Сторон в результате реорганизации — ее права, обязанности и ответственность по настоящему Договору переходят к ее правопреемникам в случае согласия другой Стороны. Если такого согласия не будет, настоящий Договор считается досрочно расторгнутым по соглашению Сторон.

Споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования срок рассмотрения заявленной претензии — календарных дней.

Вся информация, полученная Сторонами в рамках настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передачи третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в течение пяти лет. В случае изменении реквизитов, Стороны обязуются письменно извещать друг друга о таких изменениях в -дневный срок. В противном случае сообщения, переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и вся переписка, относящаяся к нему, теряют свою силу. Договор и спецификации к нему, документы, переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу, оригиналы направляются по почте в течение календарных дней с даты передачи средствами факсимильной связи.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и вступают в силу после подписания обеими Сторонами.

Настоящий Договор подписывается в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному оригиналу для каждой из Сторон. Тип документа: Договор поставки Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания. Размер файла документа: 22,5 кб. Скачать в.

Суть договора на поставку товаров Поставщик с одной стороны и Покупатель с другой подписывают документ, в котором детально указан график поставки товаров, его способы оплаты и возврата существующей тары. Приемка должна быть осуществлена: по количеству; по качеству. Да, спасибо! Спасибо Вам! Договоры Образцы документов Консультации юриста Советы юриста Календарь Мудрые говорят: То, что в одно время является правдой, то в другое время бывает заблуждением.

Договор поставки товара

Предметом Договора является поставка Оборудования согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке и монтажу Оборудования в соответствии со спецификацией. Поставляемое Оборудование имеет соответствующие Сертификаты. Покупатель принимает на себя обязательства по принятию и оплате оборудования и работ по монтажу в соответствии с условиями настоящего Договора.

Поставщик обязуется передать Оборудование Покупателю в срок не более календарных дней с момента получения авансового платежа, согласно п. Поставка Оборудования осуществляется по следующему адресу Покупателя:.

Оборудование считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем после подписания Сторонами товарной накладной и акта выполненных работ. Право собственности и риск случайной гибели на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной и акта выполненных работ. Поставщик обязуется передать Покупателю оборудование, соответствующее государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида оборудования, а также техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя оборудования, и предоставить эксплуатационную документацию на данное оборудование.

Поставщик обязуется осуществить поставку оборудования в упаковке, которая бы обеспечила сохранность оборудования во время транспортировки и до передачи оборудования Покупателю. Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Оборудования к передаче не позднее часов до предполагаемой даты поставки доставки Оборудования.

Работы по монтажу оборудования осуществляются Поставщиком в течение календарных дней и принимаются Покупателем по акту выполненных работ. Все платежи по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Цены на оборудование, указанные в Спецификации являются твердыми и изменению не подлежат. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика. Поставщик гарантирует, что поставляемое Оборудование соответствует требованиям, установленным в Российской Федерации по данному виду оборудования и имеет соответствующие сертификаты соответствия.

При поставке оборудования по Договору Поставщик оформляет товарную накладную и вместе с Оборудованием передает для подписания Покупателю. Покупатель в момент передачи Оборудования в присутствии представителя Поставщика проверяет Оборудование, по количеству, ассортименту и упаковке Оборудования на соответствие его сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации. В случае соответствия Оборудования по количеству, ассортименту и упаковке сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации, Покупатель подписывает товарную накладную.

При обнаружении несоответствия поставляемого Оборудования или упаковки такого Оборудования, сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации, Покупатель оформляет Акт о претензиях в отношении Оборудования по результатам внешнего осмотра, который должен быть рассмотрен и исполнен Поставщиком в течение рабочих дней. При этом Поставщик несет ответственность в соответствии с п. Покупатель проверяет поставляемое Оборудование по качеству в течение дней с момента подписания акта выполненных работ.

Покупатель обязан в течение дней с момента подписания акта выполненных работ в письменной форме, путем подписания Покупателем и направления Поставщику соответствующего Акта, уведомить Поставщика о любых претензиях относительно качества функциональности оборудования, а также о случаях повреждения или дефектов оборудования.

Со стороны Покупателя Акт о претензиях относительно качества Оборудования должен подписать уполномоченный технический специалист. Претензии относительно скрытых дефектов Оборудования, которые не могли быть выявлены по результатам внешнего осмотра в ходе первоначальной проверки, подаются Покупателем Поставщику в письменной форме, путем подписания, уполномоченным техническим специалистом Покупателя и направления Поставщику соответствующего Акта.

В случае обнаружения Покупателем дефектов или недостатков оборудования, которые делают Оборудование неприемлемыми для Покупателя, и выполнения условий, приведенных в п. Или отказаться от Оборудования, поставляемого по соответствующему Заказу, и потребовать от Поставщика возврата уплаченной за такое Оборудование стоимости. Или потребовать от Поставщика в срок не более рабочих дней произвести замену такого Оборудования на Оборудование надлежащего качества. Все расходы, связанные с отказом от поставляемого Оборудования или с заменой такого Оборудования на Оборудование надлежащего качества, несет Поставщик.

Все претензии Покупателя относительно обнаруженных дефектов или недостатков оборудования принимаются в течение гарантийного срока, определенного настоящим Договором. Неисполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по Договору влечет за собой имущественную ответственность виновной стороны в порядке и на основаниях, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

За просрочку поставки или недопоставку Оборудования в течение срока поставки оборудования с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика в соответствии с п. Покупатель обязан обеспечить приемку Оборудования и выполненных работ в течение дней с момента уведомления по факсу или электронной почте Поставщиком Покупателя по адресу, указанному в п. В случае просрочки поставки более чем на календарных дней Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать от Поставщика возврата перечисленной Покупателем суммы аванса за поставляемое оборудование и возмещения всех возникших у Покупателя убытков.

В случае просрочки платежей от Покупателя более, чем на календарных дней Поставщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать от Покупателя возмещения всех возникших у Поставщика убытков, связанных с исполнением настоящего Договора.

Поставщик должен обеспечить передачу Оборудования в упаковке, обеспечивающей его сохранность от повреждений. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за порчу, повреждение, поломку Оборудования, за образование коррозии на Оборудовании вследствие ненадлежащей упаковки.

Поставщик предоставляет Покупателю гарантию на поставленное Оборудование месяцев с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует Покупателю соответствие оборудования государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида оборудования, техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя оборудования.

В случае выхода оборудования из строя в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется безвозмездно произвести ремонт или замену неисправного оборудования. При условии предварительного письменного уведомления о возникновении неисправности — срок ремонта: в течение календарных дней от даты доставки неисправного оборудования в сервисный центр Поставщика, расположенный по адресу:.

Транспортировка Оборудования, а также отдельных узлов и блоков в сервисный центр Поставщика и обратно происходит за счет Поставщика. Положения п. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя бесплатными консультациями по использованию и поддержке оборудования в аппаратной части.

Контактный телефон:. Контактное лицо —. После получения извещения Поставщик обязуется принять меры к устранению обнаруженных дефектов и восстановлению работоспособности Оборудования за свой счет, включая оплату транспортных расходов, в течение обоснованного и согласованного Сторонами, периода времени, но не более календарных дней. По окончании действия гарантии Поставщик имеет право предоставить Покупателю комплекс мероприятий по обслуживанию и поддержке оборудования: консультации, работы по диагностике и ремонту технических средств.

К Поставщику имеет право обратиться по гарантийным обязательствам любое уполномоченное лицо, действующее от имени Продавца на основании письменно оформленной доверенности. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю, при условии, что данные силы или обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.

В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее дней после начала их действия.

Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут являться справки, выданные уполномоченным государственным органом РФ.

Если указанные обстоятельства продолжаются более месяцев, каждая Сторона имеет право на расторжение Договора.

В этом случае Стороны производят расчеты по Договору. Расчеты производятся по состоянию на момент возникновения указанных в п. Стороны обязуются предпринимать все усилия для разрешения любых споров путем переговоров. При этом соблюдение досудебного претензионного порядка признается Сторонами обязательным. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, в случае если Стороны не смогли разрешить их в течение календарных дней с момента предъявления соответствующей претензии, они подлежат окончательному разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Стороны обязаны сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе заключения и исполнения настоящего Договора и любого Контракта, заключенного в соответствии с настоящим Договором, и примут все необходимые меры, чтобы предотвратить разглашение такой информации.

Условия о конфиденциальности, установленные в п. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке при условии письменного уведомления другой стороны, не менее чем за дней до предполагаемой даты расторжения. Дополнения и изменения к Договору действительны и составляют неотъемлемую часть Договора лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

Все предшествующие подписанию настоящего Договора переговоры и переписка, относящиеся к нему, теряют силу с даты подписания настоящего Договора. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия противоположной Стороны.

Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

Главная Договоры Договор поставки Договор поставки и монтажа оборудования. Информация о документе. Поставщик Юр. Покупатель Юр. Обратите внимание, что договор поставки составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки.

Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

Скачать образец документа. Договор коммерческой концессии для франшизы розничной торговли одежды Образец договора коммерческой концессии для франшизы розничной торговли одежды, заключаемый между юридическими лицами. Образец договора поставки нефтепродуктов, заключаемый между юридическими лицами. Образец договора аренды компьютеров, заключаемый между юридическими лицами.

Образец договора аренды оборудования с правом передаче в субаренду, заключаемый между юридическими лицами. Образец типового договора о лизинге движимости, заключаемый между юридическими лицами. Образец договора оказания услуг по выполнении монтажных работ, заключаемый между юридическими лицами.

Скачать Договор.

Счета, выставляемые Исполнителем, могут быть переданы при подписании товарных накладных, актов сдачи-приемки выполненных работ, направлены курьером, по почте или по электронной почте, а также иными доступными средствами связи. Платежи производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре и счете. При этом, если реквизиты расчетного счета, указанные в счете отличаются от реквизитов, указанных в договоре, Заказчик перечисляет денежные средства в соответствии с Договором.

Датой платежа считается дата поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя. К отношениям Сторон по настоящему Договору правила статьи Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Передача Товара осуществляется Заказчиком и Исполнителем в течение 1 Одного рабочего дня с момента фактического прибытия Товара на склад Заказчика с проверкой на соответствие передаваемого Товара сопроводительной и эксплуатационной документации с последующим подписанием товарной накладной и передачей необходимых документов.

При обнаружении во время приемки Товара недопоставки, некомплектности, несоответствия качества или повреждения поставленного Товара оформляется Протокол разногласий, который представители Сторон обязаны подписать в течение 1 Одного рабочего дня, и в котором должны быть указаны обнаруженные недостатки и дефекты.

Исполнитель должен произвести замену такого Товара на Товар надлежащего качества, комплектности и количества. Связанные с этим расходы берет на себя Исполнитель.

При отсутствии Протокола разногласий Товар считается принятым без недостатков и замечаний. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной. Товарная накладная подписывается обеими Сторонами Договора и скрепляется печатями Сторон. Заказчик при приемке Товара и подписании товарной накладной обязан предоставить Исполнителю оригинал доверенности на получение Товара или копию, заверенную подписью и печатью. В случае, если товарная накладная подписана лицом, выступающим от имени Заказчика, содержит печать Заказчика, считается, что товар получен Заказчиком.

В этом случае, предоставление доверенности на получение товара не является обязательным, а Заказчик не вправе ссылаться на то, что Товар им не получен либо получен неуполномоченным лицом. Право собственности на приобретаемый Товар возникает у Заказчика с момента подписания товарной накладной. Товар должен быть передан Заказчику в таре упаковке , обеспечивающей сохранность Товара во время транспортировки при условии надлежащего с ним обращения.

Одновременно с передачей Товара Исполнитель передает Заказчику имеющуюся техническую документацию технический паспорт, инструкции по применению и т. Подписание товарной накладной подтверждает получение Заказчиком всей технической документации на Товар, в том числе включая, но не ограничиваясь, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, сертификаты и др. Исполнитель гарантирует качество поставленного Товара в течение 12 Двенадцати месяцев со дня подписания Сторонами товарной накладной.

В течение указанного срока Исполнитель обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание некачественного или вышедшего из строя Товара. Данная гарантия действительна только для Заказчика и не может распространяться на третье лицо без письменного согласия Исполнителя.

В рамках гарантийного обслуживания обеспечивается бесплатная замена или ремонт неисправного Товара. Вся информация, связанная с гарантийным обслуживанием, должна быть передана Заказчиком по телефону или по электронной почте:.

При выявлении нарушения качества Товара Заказчик информирует Исполнителя в письменной форме о возникших неисправностях. Исполнитель в течение 3 трех рабочих дней внимательно исследует сложившуюся ситуацию и информирует Заказчика о дальнейших совместных действиях. Исполнитель выбирает лучший способ устранения неисправностей, руководствуясь своими знаниями и опытом.

Гарантийный ремонт Товара производится при предоставлении Заказчиком гарантийного документа на Товар, который выдается Исполнителем. При осуществлении Исполнителем Работ по настоящему договору Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. Все подлежащие выполнению по настоящему Договору Работы производятся Исполнителем своими силами или силами привлекаемых им по своему усмотрению субподрядных организаций.

За действия субподрядных организаций перед Заказчиком Исполнитель несет ответственность, как за собственные действия. После выполнения Исполнителем всех Работ, предусмотренных настоящим Договором, Стороны подписывают Акт сдачи-приемки Работ в двух экземплярах — один для Исполнителя, а второй для Заказчика. Заказчик обязан подписать Акт в течение 3 Трех рабочих дней с момента его предоставления Исполнителем, либо предоставить Исполнителю письменный мотивированный отказ.

Отказ не является мотивированным при наличии в нем требований Заказчика, не предусмотренных настоящим Договором. Работы считаются принятыми, если Заказчик подписал Акт сдачи-приемки Работ, при этом датой выполнения Работ является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ.

В случае предоставления Заказчиком мотивированного отказа от приемки Работ Стороны составляют соглашение с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае если пени, штрафы и иные санкции, предусмотренные Договором, фактически не предъявлялись, отсутствует вступившее в законную силу решение арбитражного суда об оплате неустойки и иных санкций, то суммы пени, штрафов и иных санкций составляют 0 руб.

Возможность применения штрафных санкций является правом, но не обязанностью Стороны, чьи права нарушены. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

Стороны ни при каких обстоятельствах не несут никакой ответственности за убытки в виде упущенной выгоды. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием наступления чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали перечисленные обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления вышеназванных обстоятельств, обязана известить в письменной форме другую Сторону без промедления, но не позднее 7 семь рабочих дней с даты их наступления.

Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть документально подтверждено уполномоченным государственным органом. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату для этой Стороны права ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по настоящему Договору.

Если эти обстоятельства длятся свыше одного календарного месяца, Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для обеих Сторон решения. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров.

Если Стороны не придут к согласию, все споры будут разрешаться в Арбитражном суде города Москвы. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Исполнителя, второй — у Заказчика. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию без письменного согласия другой стороны.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или до расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц Сторон.

Стоимость без НДС, руб. Стоимость с НДС руб. Скачать текст договора в формате WORD. Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности. Договор поставки и монтажа.

Предмет Договора 1. Цена и порядок расчетов 2. Порядок поставки 3. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара. Гарантийные обязательства 4. Вся информация, связанная с гарантийным обслуживанием, должна быть передана Заказчиком по телефону или по электронной почте: Телефон: E-mail: 4.

Порядок проведения и сдачи-приемки Работ 5. Исполнитель обязан: — выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором; — соблюдать правила техники безопасности и противопожарной безопасности; — устранить недостатки Работ, отраженные в письменном соглашении Сторон, указанном в п.

Ответственность Сторон 6. Обстоятельства непреодолимой силы 7. Разрешение споров 8. Дополнительные условия 9. Читайте также:. Авторские права, госконтракт и персональные данные. Налоговый маневр в IT-отрасли: что нас ждет в году? Понравился сайт? Сохрани в своей социальной сети! Напишите нам и наши специалисты обязательно с Вами свяжутся! Спасибо за заявку! Мы обязательно с Вами свяжемся.

Спасибо за вопрос! Мы свяжемся с вами в ближайшее время. Цена за 1 ед.

Договор поставки и монтажа

Поставщик гарантирует, что весь поставляемый Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не является предметом залога или иных законных посягательство третьих лиц, а также надлежаще сертифицирован. Поставщик несет ответственность за достоверность указанных в п. Датой поставки Товара считается дата подписания товарной накладной.

Счета, выставляемые Исполнителем, могут быть переданы при подписании товарных накладных, актов сдачи-приемки выполненных работ, направлены курьером, по почте или по электронной почте, а также иными доступными средствами связи. Платежи производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре и счете.

Типовой договор на поставку товаров заключается между двумя заинтересованными в этом сторонами. Каждая из сторон имеет определенные права и обязанности, несет ответственность за точность и своевременность выполнения взятых на нее обязательств. Поставщик с одной стороны и Покупатель с другой подписывают документ, в котором детально указан график поставки товаров, его способы оплаты и возврата существующей тары. В договоре обязательно необходимо прописывать полные реквизиты обеих сторон для осуществления дальнейшего сотрудничества. К правильно составленному договору в обязательном порядке прилагается спецификация, в которой детально указывается ассортимент поставляемых товаров, их количество и соответствие качеству. Поставщик гарантирует своевременные поставки только лишь качественных товаров. Покупатель же должен обеспечить приемку партии и зафиксировать нарушения, если таковы присутствовали. Приемка должна быть осуществлена:. Если же товар, который предлагает поставщик не требует обязательной упаковки с использованием тары, то отгрузка осуществляется без ее применения. Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию, именуемую далее — Товары, на условиях поставки, согласованных Сторонами в настоящем Договоре и в Спецификациях к нему, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товары в установленных настоящим Договором и Спецификациях порядке, формах, размерах и сроках. Спецификации должны содержать данные о количестве Товаров, сроках поставки, ассортименте, качестве, цене, способе поставки, порядке возмещения транспортных расходов, о размере предоплаты за Товары, а также реквизиты грузополучателей Товаров и другую необходимую информацию по согласованию Сторон.

Полный текст проекта договора поставки и монтажа представлен в данной статье. Вы можете брать данный договор и использовать в своей деятельности.  По настоящему Договору Исполнитель производит работы по монтажу, установке и настройке телекоммуникационного оборудования (далее по тексту – «Работы»), а Заказчик принимает и оплачивает Товар и выполненные Работы.  Поставка Товара Заказчику осуществляется со склада Исполнителя (на склад Заказчика, расположенный по адресу: _) в течение ___ (_) рабочих дней после поступления на расчетный счет Исполнителя суммы авансового платежа согласно п настоящего Договора.

Договор поставки и установки (монтаж)

Текущая версия Вашего браузера не поддерживается. Оборудование к установке: Акт ввода в эксплуатацию оборудования Акт ввода оборудования в эксплуатацию Акт монтажа оборудования Акт установки оборудования Ещё Последние изменения: Порядок применения КОСГУ для оплаты работ, услуг КонсультантПлюс, монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, если эти работы не предусмотрены договорами поставки, договорами государственными муниципальными контрактами на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, дооборудование объектов. Поставка товаров " Взыскивая с ответчика основной долг в размере 1 ,88 евро и отказывая в удовлетворении встречных требований об обязании вернуть излишне уплаченную и неосновательно удерживаемую сумму в размере

Образец договора поставки и монтажа оборудования, заключаемый между юридическими лицами.

.

.

.

.

.

Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. grenagcasna

    Шумно на улице

  2. Мальвина

    Если соседи шутят я включаю диск Музыка для соседей (звук перфоратора и ухожу гулять.

  3. ophnoniner

    Це чоловік з жінкою щодня пишуть розписку з паспортними данними, адрессою і зберігають їх у чемоданчику. І все це придумала для гоїв стара жидівка луценко яку останні 10 років їбе тільки ділдо.

  4. Иван

    Отличный канал. Естественно я не собираюсь нарушать закон, но у нас путин президент и могут просто подставить.

  5. misreihis

    А если я не имею ничего, ни имущества ни автомобилей, ничего. Что мне им сказать?

© 2018-2022 novella-matveeva.ru